(1) Searching for "2020070709215234822" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Dienstleistungen von Ingenieurbüros - DE-Frankfurt am Main
Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Projektmanagement im Bauwesen
Dokument Nr...: 317716-2020 (ID: 2020070709215234822)
Veröffentlicht: 07.07.2020
*
DE-Frankfurt am Main: Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2020/S 129/2020 317716
Auftragsbekanntmachung Sektoren
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 7
Ort: Frankfurt am Main
NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 60486
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Herr El-Nahry, Hazem
E-Mail: [6]hazem.el-nahry@deutschebahn.com
Telefon: +49 3029755788
Fax: +49 69265-53244
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere
Auskünfte sind erhältlich unter:
[8]https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFile
s.ashx?subProjectId=dkoqk0kYRhI%253d
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur,
Region Ost
Postanschrift: Caroline-Michaelis-Str. 5-11
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE30 Berlin
Postleitzahl: 10115
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Herr El-Nahry, Hazem
E-Mail: [9]hazem.el-nahry@deutschebahn.com
Telefon: +49 3029755788
Fax: +49 69265-53244
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [10]http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[11]http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von
Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein
verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang
zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich
unter: [12]http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Nachtragsmanagement VP 5, Bauvorhaben Knoten Berlin, Südkreuz
Blankenfelde (Dresdner Bahn) und Eisenbahnverbindung Flughafen
Berlin-Brandenburg International
Referenznummer der Bekanntmachung: 20FEI45631
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Gegenstand der Ausschreibung sind die Leistungen zur Durchführung des
ganzheitlichen Nachtragsmanagements für das Vergabepaket (VP) 5 des
Bauvorhabens (BV) Dresdner Bahn.
Das VP 5 enthält den Neubau der S-Bahn-Strecke 6035 und der
F-Bahn-Strecke 6135 im Land Brandenburg (Bereich km 14,762 bis nördlich
des Berliner Außenringes (BAR) ca. km 17,750) sowie die Bauleistungen
zur Herzustellung der Einbindung der Mahlower Kurve in den BAR Strecke
6151 (km 27,940). Im Zuge des BV`s werden die Ingenieurbauwerke EÜ
Ziethener Straße, EÜ L76, EÜ Berliner Straße, EÜ Trebbiner Straße,
Kreuzungsbauwerk NO-Kurve Gl. 1 und der Personentunnel Mahlow
hergestellt. Im Zusammenhang mit den Hauptbaumaßnahmen sind
Straßenbauleistungen und die Herstellung von Einmündungen, Zuwegungen,
Geh- und Radwegen umzusetzen. Es werden
Tiefbau-/Kabeltiefbauleistungen, Entwässerungsanlagen, Lärmschutzwände
realisiert. Die Bahnanlagen werden durch weitere Ausrüstung
(Signalanlagen, Weichenheizung, TK-Anlagen, Stromversorgungen, usw.)
ergänzt. Die beiden Bahnstrecken (S- und Fernbahn) werden mit
Rettungswegen im Neu- und Umbaubereich ausgestattet. Im Bereich Bahnhof
Mahlow werden Leistungen zur Herstellung der bahntechnischen Ausrüstung
umgesetzt (u. a. Leistungen der Gewerke LST, TK, 30kV, OLA,
Weichenheizungen). Des Weiteren werden bauzeitliche Bauleistungen
ausgeführt (u. a. Kabelumverlegungen, Errichtung/Verschwenkung von
Gleislagen).
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71541000 Projektmanagement im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE300 Berlin
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Gegenstand der Ausschreibung sind die Leistungen zur Durchführung des
ganzheitlichen Nachtragsmanagements für das Vergabepaket (VP) 5 des
Bauvorhabens (BV) Dresdner Bahn.
Das VP 5 enthält den Neubau der S-Bahn-Strecke 6035 und der
F-Bahn-Strecke 6135 im Land Brandenburg (Bereich km 14,762 bis nördlich
des Berliner Außenringes (BAR) ca. km 17,750) sowie die Bauleistungen
zur Herzustellung der Einbindung der Mahlower Kurve in den BAR Strecke
6151 (km 27,940). Im Zuge des BV`s werden die Ingenieurbauwerke EÜ
Ziethener Straße, EÜ L76, EÜ Berliner Straße, EÜ Trebbiner Straße,
Kreuzungsbauwerk NO-Kurve Gl. 1 und der Personentunnel Mahlow
hergestellt. Im Zusammenhang mit den Hauptbaumaßnahmen sind
Straßenbauleistungen und die Herstellung von Einmündungen, Zuwegungen,
Geh- und Radwegen umzusetzen. Es werden
Tiefbau-/Kabeltiefbauleistungen, Entwässerungsanlagen, Lärmschutzwände
realisiert. Die Bahnanlagen werden durch weitere Ausrüstung
(Signalanlagen, Weichenheizung, TK-Anlagen, Stromversorgungen, usw.)
ergänzt. Die beiden Bahnstrecken (S- und Fernbahn) werden mit
Rettungswegen im Neu- und Umbaubereich ausgestattet. Im Bereich Bahnhof
Mahlow werden Leistungen zur Herstellung der bahntechnischen Ausrüstung
umgesetzt (u.a. Leistungen der Gewerke LST, TK, 30kV, OLA,
Weichenheizungen). Des Weiteren werden bauzeitliche Bauleistungen
ausgeführt (u.a. Kabelumverlegungen, Errichtung/Verschwenkung von
Gleislagen...).
Wesentliche Gewerke des VP5:
Tiefbau, Kabeltiefbau (inkl. Profilierung Erdkörper, bauzeitlicher
Kabeltiefbau);
Ingenieurbau (Stützwände, Lärmschutzwände und Durchlässe sowie
Betonschottertrog);
Konstruktiver Ingenieurbau Brücken (Errichtung von F- & S-Bahn
Überführungen);
Oberbau (Weichen und Gleise, Neubau S-Bahn Strecke 6035 und F-Bahn
Strecke 6135);
Bahntechnische Ausrüstung (S-Bahnstromanlagen, OLA, TK, LST-Bahnmark,
Weichenheizungen Elektrische Energieanlagen);
Ertüchtigung Trafostation;
Abbruch- und Rodungsleistungen, Herrichtung der BE-Flächen;
Straßen, Wege, Einfriedungen, Treppen, Podeste;
Die anzubietenden Nachtragsmanagementleistungen VP 5 umfassen u.a. die
nachfolgend aufgeführten Aufgaben:
Durchführen des ganzheitlichen Nachtragsmanagements mit
einzuhaltenden Prüfzeiten gem. Prozess
Der DB Netz AG, Prüfung Nachträge der AN gem. NEUPP über die
Nachtragsplattform der DB AG, Dokumentation, Steuerung, Durchführung
der Prüfungen der Nachträge und VOB/BAnzeigen bei Anwendung des
Dokumentenmanagementsystems VRI-DMS DOXIS und der EDVAnwendung RiB
iTWO, Koordination aller am Prüfprozess Beteiligten, Durchführung
Terminkontrolle, Terminverfolgung, Monitoring;
formale Prüfungen, Prüfungen dem Grunde nach und Erstellung der
Prüfberichte zu Nachträgen des AN mit darin enthaltenen Forderungen zu
Ausführungs- und Planungsleistungen sowie mit Forderungen zu
Bauzeitlichen Sachverhalten (incl. Abforderung/Auswertung der
erforderlichen Stellungnahmen Dritter
(z. B. Bauüberwachung, Fachdienst, Recht);
Abgleich der Nachtragskalkulationen mit der Kalkulationsbasis der
Vertragsleistung, Prüfung, Korrektur, Beurteilung der Leistungsansätze
bei Bedarf in Abstimmung mit der zuständigen Bauüberwachung;
Terminplananalyse Vertragsterminplan und fortlaufendes Erfassen,
Dokumentieren, Fortschreiben von Störungen im Bauablauf analog zum
Baufortschritt
ganzheitliche Prüfung Beurteilung geltend gemachter
Nachtragsforderungen im Zusammenhang mit zeitlichen Änderungen im
Bauablauf incl. Prüfung/Beurteilung eingereichter Terminpläne des AN
und Erstellung der Terminpläne des AG, Verfassen der erforderlichen
Stellungnahmen incl. rechnerisch Nachvollziehbarer, monetärer Bewertung
(vorbehaltlich Prüfung der Höhe nach durch den Einkauf der DB AG);
Dokumentieren, Prüfen, Bewerten von
Schadensersatzansprüchen/Vertragsstrafen, Mitwirken bei der
Geltendmachung von Gegenforderungen, Begleiten strukturierter
Streitbeilegungen, Mitwirken bei Rechtsstreitigkeiten zu Nachträgen.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 02/11/2020
Ende: 30/06/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
Siehe Option
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Vertragsverlängerung
Option 1:
Beginn der Leistungen: 1.7.2023
Ende der Leistungen: 30.6.2026
Option 2:
Beginn der Leistungen: 1.7.2026
Ende der Leistungen: 31.12.2028
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren
anhängig ist;
Erklärung, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe im
Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eignungskriterien im Sinne von § 122 GWB
keine Täuschung begangen und auch keine Auskünfte zurückgehalten hat
und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in
Bezug auf die §§ 122 bis 124 GWB zu übermitteln.
Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere
der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-,
Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung), sowie Verpflichtungen
z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AentG), § 98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz
oder § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Vorschriften.
Form der geforderten Erklärungen/Nachweise:
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein
Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach
o. g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst.
Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt.
Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Weitere erforderliche Erklärungen/Nachweise siehe Punkt VI.3.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Erklärung über Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit als Bieter in
Frage stellt (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB).
Form der geforderten Erklärungen/Nachweise:
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein
Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach
o. g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst.
Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt.
Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Weitere erforderliche Erklärungen/Nachweise siehe Punkt VI.3.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen
Unternehmen;
Ingenieur(e) Nachtragsmanagement, folgende Nachweise sind
erforderlich:
1. (Fach-) Hochschulabschluss/Master Bau-/Elektroingenieurwesen oder
nachgewiesene, entsprechend gleichwertige Berufserfahrung (Nachweis
Kopie des Zeugnisses),
2. praktische Erfahrungen in der Planung/Realisierung oder
Vertragsabwicklung in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Konstruktiver
Ingenieurbau sowie Verkehrsanlagen und Ausrüstungsgewerke (insb. Leit-
und Sicherungstechnik und Elektrotechnik), mindestens 10 Jahre
Berufserfahrung im Nachtragsmanagement, Erfahrungen im
Nachtragsmanagement für mind. 5 Verträge mit Volumen je mindestens 10
Mio. EUR im Eisenbahninfrastrukturbereich (Nachweis Referenzprojekte
der letzten 10 Jahre in Tabellenform mit folgenden Angaben:
Projektbezeichnung, Auftraggeber, Auftragsvolumen, Auftragsjahr,
Bereich/Gewerk,
Position, Tätigkeit; Schulungsnachweise VOB/B)
Ingenieur(e) Nachtragsmanagement Besondere Anforderungen für die
Prüfung/Beurteilung Baubetrieblicher Forderungen der AN
(Bauzeitennachträge), folgende Nachweise sind erforderlich:
1. (Fach-) Hochschulabschluss/Master Bau-/Elektroingenieurwesen oder
nachgewiesene, entsprechend gleichwertige Berufserfahrung (Nachweis
Kopie des Zeugnisses).
2. praktische Erfahrungen in der Planung/Realisierung oder
Vertragsabwicklung in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Konstruktiver
Ingenieurbau sowie Verkehrsanlagen und Ausrüstungsgewerke (insb. Leit-
und Sicherungstechnik und Elektrotechnik), mindestens 10 Jahre
Berufserfahrung im Nachtragsmanagement, Erfahrungen im
Nachtragsmanagement für mind. 5 Verträge mit Volumen je mindestens 10
Mio. Euro im Eisenbahninfrastrukturbereich (Nachweis Referenzprojekte
der letzten 10 Jahre in Tabellenform mit folgenden Angaben:
Projektbezeichnung, Auftraggeber, Auftragsvolumen, Auftragsjahr,
Bereich/Gewerk, Position, Tätigkeit; Schulungsnachweise VOB/B).
3. Nachgewiesene mehrjährige Berufserfahrung bei der ganzheitlichen
Prüfung von Bau-zeitennachträgen sowie Terminplanung/Auswertung
(inhaltlich/monetär): Untersetzung der erforderlichen Kenntnisse Anhand
einer Projektliste incl. Benennung der ausgeführten, baubetrieblichen
Prüfleistungen (Nachweis mindestens 2 Referenzvorhaben in Tabellenform
mit folgenden Angaben: Projektbezeichnung, Auftraggeber,
Auftragsvolumen, Auftragsjahr, Position, Tätigkeit; außerdem Nachweis
über baubetriebliche Seminare/Qualifikationsmaßnahmen).
Assistenz Nachtragsmanagement zur Unterstützung der Ingenieure
Nachtragsmanagement bei der NT-Bearbeitung, folgende Nachweise sind
erforderlich:
1. praktische Erfahrungen in der Planung/Realisierung oder
Vertragsabwicklung in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Konstruktiver
Ingenieurbau sowie Verkehrsanlagen und Ausrüstungsgewerke (insb. Leit-
und Sicherungstechnik und Elektrotechnik), nachgewiesene, langjährige
Berufserfahrung im Bauwesen, mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im
Nachtragsmanagement im Eisenbahninfrastrukturbereich (Nachweis
Referenzprojekte d. letzten 5 Jahre in Tabellenform mit folgenden
Angaben:
Projektbezeichnung, Auftraggeber, Auftragsjahr, Auftragsvolumen,
Position, Tätigkeit; Schulungsnachweise VOB/B).
Erbringung Referenzlisten zur Anwendung nachfolgend aufgeführten EDV
Anwendungen über die Vergangenen letzten 5 Jahre:
Ingenieur(e) Nachtragsmanagement
1. VRI-DMS (DOXIS),
2. RiB iTWO,
3. MS Projekt (oder vergleichbare Software).
Assistenz Nachtragsmanagement
1. VRI-DMS (DOXIS),
2. RiB iTWO.
Form der geforderten Erklärungen/Nachweise:
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein
Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach
o. g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst.
Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt.
Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Weitere erforderliche Erklärungen/Nachweise siehe Punkt VI.3.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 8 v. H. der
Brutto-Auftragssumme Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 5 v. H.
der Brutto-Abrechnungssumme
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
Zahlungsbedingungen gemäß Vergabeunterlagen
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt
wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 31/08/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Deutsch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher
Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen
Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu
erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen. Hinweise
des Auftraggebers zu Corona:
1. Die mit Erlass des BMI vom 23.3.2020, Ziff. II (BW I 7 70406/21#1,
abrufbar unter
[13]https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen
/2020/corona/erlass-bauwesen-
Corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise
zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden
Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit
und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.
2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen
entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder
Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen
werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen. Ab
dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO sowie größer 50.000 Euro
nur noch die Übermittlung von Angeboten/Teilnahmeanträgen über das
Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den
unter III.1.1) bis III.1.3) genannten Erklärungen/Nachweisen folgende
weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich: Erklärung, ob und in
wieweit wir mit dem/den unten genannten weiteren vom AG für dieses
Projekt beauftragten Unternehmen verbunden (gesellschaftsrechtlich
verbunden im Sinne § 18 AktG/verwandtschaftlich) oder wirtschaftlich
abhängig sind. Bei Bietergemeinschaften gilt diese Verpflichtung
bezogen auf jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied.
DB Engineering & Consulting GmbH
IMC, Ingenieur Management Consult GmbH
Dr. Graband & Partner GmbH
PG Dresdner Bahn, Vössing Ingenieurgesellschaft mbH/DB Engineering &
Consulting GmbH
STRABAG Rail GmbH Bereich Ost
STRABAG AG Direktion Nord-Ost Bereich Brandenburg Ost
Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen,
die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros
erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem
Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche
Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.
Erklärung, dass der Bewerber/Bieter den DB-Verhaltenskodex für
Geschäftspartner
([14]https://www.deutschebahn.com/de/konzern/compliance/geschaeftspartn
er/verhaltenskodex-1191674) oder die BME-Verhaltensrichtlinie
([15]https://www.bme.de/fileadmin/_horusdam/2065-BME-
Code_of_Conduct_deutsch.pdf) oder einen eigenen Verhaltenskodex, der im
Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich für ihn festlegt,
einhalten wird.
Erklärung zur Kartellrechtlichen Compliance- und
Korruptionsprävention Erklärung über die Beschäftigung von Mitarbeitern
des DB Konzerns (aktive und nicht mehr aktive wie Pensionäre und
Rentner) sowie über die wirtschaftliche oder finanzielle Beteiligung am
Unternehmen des Bieters von Personen, die außerdem ein
Beschäftigungsverhältnis zu einer Gesellschaft des DB Konzerns
unterhalten.
Erklärung, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem
Vergabeverfahren der Deutsche Bahn AG oder eines mit ihr gemäß §§ 15
ff. AktG verbundenen Unternehmens
a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzulässiger Weise zu
beeinflussen,
b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es
unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder c)
irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung
beeinflussen konnte bzw. dies versucht hat Form der geforderten
Erklärungen/Nachweise
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein
Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach
o. g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst.
Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt.
Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1) bis III.1.3) und VI.3) geforderten
Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei
einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag
vorzulegen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so
rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung
interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor
Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der
Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6
Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der
Teilnahmeanträge zu beantworten.
Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.
Bei Abgabe eines Teilnahmeantrages oder Angebots, in Form einer
Bietergemeinschaft, sollten sich die Bietergemeinschaften vorab im
Vergabeportal der DB AG registrieren lassen. Die Teilnahme am Verfahren
setzt die unveränderte Zusammensetzung der im Teilnehmerwettbewerb
zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss der im
Teilnehmerwettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften
ist zulässig.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB).
Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst
nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die
Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe
der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15
Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§
134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt
ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von
10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. soweit die Vergabeverstöße aus
der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind bis zum
Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3,
Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB
genannten Fristen verwiesen.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/07/2020
References
6. mailto:hazem.el-nahry@deutschebahn.com?subject=TED
7. http://www.deutschebahn.com/bieterportal
8. https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=dkoqk0kYRhI%253d
9. mailto:hazem.el-nahry@deutschebahn.com?subject=TED
10. http://www.deutschebahn.com/bieterportal
11. http://www.deutschebahn.com/bieterportal
12. http://www.deutschebahn.com/bieterportal
13. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen
14. https://www.deutschebahn.com/de/konzern/compliance/geschaeftspartner/verhaltenskodex-1191674
15. https://www.bme.de/fileadmin/_horusdam/2065-BME
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|