(1) Searching for "2023092209024469559" in Archived Documents Library (TED-ADL)

Ausschreibung: Bauarbeiten - DE-Raschau-Markersbach
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 568307-2023 (ID: 2023092209024469559)
Veröffentlicht: 22.09.2023
*
  DE-Raschau-Markersbach: Bauarbeiten
   2023/S 183/2023 568307
   Bekanntmachung einer Änderung
   Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau-Markersbach
   Postanschrift: Hauptstraße 71
   Ort: Raschau-Markersbach
   NUTS-Code: DED42 Erzgebirgskreis
   Postleitzahl: 08352
   Land: Deutschland
   Kontaktstelle(n): Gemeinde Raschau-Markersbach
   E-Mail: [6]c.kliche@raschau-markersbach.de
   Telefon: +49 3774840141
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]www.raschau-markersbach.de
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Sanierung der Altablagerung "Am Knochen"
   Referenznummer der Bekanntmachung: E 65954355
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   45000000 Bauarbeiten
   II.1.3)Art des Auftrags
   Bauauftrag
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Sanierung der Altablagerung "Am Knochen"
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DED42 Erzgebirgskreis
   Hauptort der Ausführung:
   08352 Raschau-Markersbach, OT Raschau - Altablagerung "Am Knochen"
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des
   Vertrags:
   Der sich aus unterschiedlichem Haldenmaterial sowie Altablagerung von
   Industrieabfällen und Hausmüll zusammensetzende Altstandort ist nach
   öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu sanieren, wobei vor allem den
   Belangen der Standsicherheit und Umweltrelevanz über Grenzwerten
   liegender Stoffe durch die Ausbildung notwendiger Stützkörper Rechnung
   zu tragen ist.
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
   Beschaffungssystems oder der Konzession
   Beginn: 25/01/2021
   Ende: 31/12/2023
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
   Projektnummer oder -referenz:
   Vollzug der Förderrichtlinie Inwertsetzung von belasteten Flächen vom
   5. März 2015 (RL IWB/2015) AKZ: 91100240
   Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
   Auftrags-Nr.: 01/2021
   Bezeichnung des Auftrags:
   Altablagerung am Knochen in Raschau-Markersbach OT Raschau
   V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
   V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die
   Konzessionsvergabe:
   25/01/2021
   V.2.2)Angaben zu den Angeboten
   Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus
   Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
   V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
   Offizielle Bezeichnung: TS Bau GmbH
   Postanschrift: Am Flutgraben 1
   Ort: Jena
   NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt
   Postleitzahl: 07743
   Land: Deutschland
   Internet-Adresse: [8]www.ts-bau.com
   Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
   V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt
   des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
   Gesamtwert der Beschaffung: 3 494 389.26 EUR
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der
   Landesdirektion Sachsen
   Postanschrift: Braustraße 2
   Ort: Leipzig
   Postleitzahl: 04107
   Land: Deutschland
   Telefon: +341 9773800
   Fax: +341 9771049
   Internet-Adresse: [9]www.ldl.sachsen.de
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   19/09/2023
   Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession
   VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
   VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
   45000000 Bauarbeiten
   VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   VII.1.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DED42 Erzgebirgskreis
   Hauptort der Ausführung:
   08352 Raschau-Markersbach, OT Raschau - Altablagerung "Am Knochen"
   VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Nachtrag Nr. 25: Mit dem Nachtragsangebot NA 25 werden zusätzliche
   Leistungen sowie Mehrleistungen beauftragt.
   VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
   Beschaffungssystems oder der Konzession
   Beginn: 25/01/2021
   Ende: 31/12/2023
   VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
   Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 316 531.76 EUR
   VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
   Offizielle Bezeichnung: TS Bau GmbH
   Postanschrift: Am Flutgraben 1
   Ort: Jena
   NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt
   Postleitzahl: 07743
   Land: Deutschland
   Internet-Adresse: [10]www.ts-bau.com
   Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
   VII.2)Angaben zu den Änderungen
   VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
   Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer
   Vertragsänderungen):
   - Mehrkosten durch die angewiesene Bauzeitoptimierung mit
   Beschleunigungsmaßnahmen,
   - Mehrkosten für zusätzliche und geänderte Leistungen auf Grundlage der
   freigegebenen Ausführungsplanung vom 10.02.2023,
   - Mehrkosten für zusätzliche und geänderte Leistungen auf Grundlage der
   Anpassung der Ausführungsplanung nach der Baustellenbegehung am
   29.06.2023 (auf Grundlage der Unwetter im Juni 2023),
   - Umbau des Schuttgüterlagerplatzes auf Grundlage ablaufbedingter
   Änderungen sowie auf Grundlage der Bauzeitoptimierung,
   - Mehrkosten für die Unterbodenanlieferung und für die Schuttgüter auf
   Grundlage der Energie- und Kraftstoffsteigerungen und des gegenüber dem
   Bauvertrag abweichenden Anlieferungszeitpunktes,
   - Lohnmehrkosten ab dem 01.04.2023 durch Bauzeitverlängerung.
   VII.2.2)Gründe für die Änderung
   Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder
   Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär
   (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72
   Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1
   Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
   Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der
   Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein
   Auftragnehmerwechsel verhindert wird:
   Der AN wurde aufgefordert, bauzeitoptimierende Maßnahmen vorzuschlagen
   und umzusetzen. Die Ausführungsplanung wurde aufgrund einer Änderung
   des Abdecksystems überarbeitet. Nach den Starkniederschlagsereignissen
   im Juni 23 wurde insbesondere die Planung der Entwässerungselemente
   entsprechend angepasst. Aufgrund der Bauzeitverlängerung müssen
   tarifliche Lohnerhöhungen gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B zusätzlich vergütet
   werden. Die Mehrkosten für Kraftstoffe und Energie sind insbesondere ab
   dem Jahr 22 exorbitant gestiegen. Der AN konnte dies in der
   Kalkulationsgrundlage weder vorhersehen noch beeinflussen. Diese
   enormen Preissteigerungen bedeuten in Teilen einen Wegfall der
   Geschäftsgrundlage. Des Weiteren haben sich durch die geänderten
   Ausführungsfristen die Grundlagen der Preisbildung gemäß § 2 Abs. 5
   VOB/B geändert. Ein Wechsel des AN ist nicht wirtschaftlich, da dies zu
   zeitlichen und räumlichen Behinderungen mit evtl. Zusatzkosten und
   einer Gefährdung des Sanierungsziels geführt hätte.
   VII.2.3)Preiserhöhung
   Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter
   Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und
   Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der
   durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
   Wert ohne MwSt.: 7 138 161.04 EUR
   Gesamtauftragswert nach den Änderungen
   Wert ohne MwSt.: 7 454 692.80 EUR
References
   6. mailto:c.kliche@raschau-markersbach.de?subject=TED
   7. http://www.raschau-markersbach.de/
   8. http://www.ts-bau.com/
   9. http://www.ldl.sachsen.de/
  10. http://www.ts-bau.com/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de